Договор на выполнение научно-исследовательских работ – бланк 2022

Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

Согласно договору на исполнение научно-исследовательских работ (НИР) исполнитель принимает на себя обязательство произвести научные исследования, которые обусловлены техническим заданием заказчика, а по договору на исполнение технологических и опытно-конструкторских работ (ОКР) – спроектировать образец нового изделия, на него конструкторскую документацию или новую технологию, а заказчик принимает на себя обязательство принять и оплатить работу (пункт 1 статьи 769 Гражданского Кодекса РФ).

Чтобы осознать лучше, какой из данных договоров в каких случаях необходимо заключать, выделим отличия договоров на исполнение НИР и на исполнение ОКР:

  • Предмет договора на исполнение НИР – проведение научных исследований, которые обусловлены техническим заданием, предмет договора на исполнение ОКР – проектирование образцов нового изделия, на него конструкторской документации или проектирование новой технологии (пункт 1 статьи 769 Гражданского Кодекса РФ);
  • В договоре на исполнение НИР по общему правилу исполнитель должен исполнять лично работы и привлечение соисполнителей может быть лишь после письменного предварительного согласия заказчика, а в договоре на исполнение ОКР исполнитель вправе по общему правилу привлекать к исполнению работы соисполнителей в том числе и без согласия заказчика (статья 770 Гражданского Кодекса РФ);
  • В договоре на исполнение НИР, когда невозможно достигнуть результат работ ввиду обстоятельств, которые не зависят от исполнителя, заказчик должен уплатить работы, исполненные до этого, а в договоре на исполнение ОКР при нецелесообразности или невозможности продолжать работы, появившиеся не по вине исполнителя заказчик должен уплатить затраты, понесенные исполнителем (статьи 775, 776 Гражданского Кодекса РФ). В договорах на исполнение НИР и на исполнение ОКР присутствует всегда риск случайной невозможности договора, ввиду этого, как бы добросовестно ни работал исполнитель, он не может гарантировать того, что сможет достичь результата работ, предусмотренного договором. Ввиду этого, законодатель в статьях Гражданского Кодекса РФ, предусмотренных выше, защитил законодательно права исполнителя.

Необходимо учесть, что появляется множество споров с квалификацией договоров на исполнение ОКР и НИР, так как квалификация этих договоров налоговыми органами ,судами достаточно противоречива. Судебная практика, в основном, исходит из того, что при исполнении ОКР или НИР создается новая технология или предлагается какое-нибудь новое научное или техническое решение. Принципиально важное для договоров на исполнение НИР и на исполнение ОКР условие о новизне результата работ, который создается. Судами также учитываются такие обстоятельства: первичные документы, которые составлены исполнителем и заказчиком (техническое задание), использование терминов, наличие свидетельства государственной аккредитации научной организации у исполнителя работ и описание целей и задач деятельности исполнителя, которые закрепляются в его уставе, факт наличиятехнического научного совета в структуре исполнителя.

научн

Договоры на исполнение исследовательских научных, технологических и конструкторских опытных работ являются договорами двусторонними, возмездными, консесуальными. Консенсуальность договоров в том, что договоры являются заключенными от момента достижения соглашения по всем условиям; двухсторонними, так как на обеих сторонах лежат и обязанности; и права, возмездными, так как исполнение обязанности одной из сторон встречное представление противостоит.

Договоры на исполнение исследовательские научные работы контролируются главой 38 Гражданского Кодекса РФ, определенными статьями договора подряда (статьи 706, 708, 709, 738 Гражданского Кодекса РФ), Разделом 4 Гражданского Кодекса РФ, ФЗ от 23.08.1996 г. № 127- ФЗ “О науке и государственной научно-технической политике”, а также другими правовыми нормативными актами.

Стороны договоров на исполнение НИР и на исполнение ОКР — исполнитель и заказчик. Обычно исполнители – исследовательские, научные, технологические и конструкторские организации, учебные заведения, научные центры, научные академические учреждения, а также организации и предприятия, которые имеют в своем составе конструкторские, научные и другие аналогичные подразделения. Заказчик – любые индивидуальные предприниматели, (некоммерческие или коммерческие) юридические лица, органы государственной власти, физические лица.

Договор на исполнение ОКР и НИР необходимо заключать в письменной форме при помощи составления одного документа, который подписывается сторонами. Обычно заказчик исполнителю выдает техническое задание, которое определяет объем работ, технические характеристики работ, требования, которые предъявляются к выполнению работ и результату работ.

Хочется рассмотреть отдельно вопрос о праве на итог работ как на результат интеллектуальной деятельности. Обычно заказчик получает всегда право применять итог работ в своем производстве или другой собственной области. В свою очередь исполнитель обычно сберегает за собой право применять результаты ОКР и НИР, достигнутые им, при исполнении других разработок и исследований. Право распоряжения результатами ОКР и НИР могут закрепить, как за исполнителем, так и за заказчиком, соответственно с соглашением сторон. Это право включает в себя возможность тиражирования технической научной продукции, оформление лицензионных соглашений с третьими лицами, их внесение в качестве вклада в уставный капитал юридического лица, которое образуется и так далее.

Существенные условия договоров на исполнение НИР и на исполнение ОКР

  • Порядок сдачи и приемки сделанных исполнителем работ;
  • Техническое задание заказчика – в том случае, когда договором предусматривается обязанность заказчика техническое задание выдать;
  • Предмет договора на исполнение НИР – проведение научных исследований, обусловленных техническим заданием, предмет договора на исполнение ОКР – проектирование образцов нового изделия, конструкторской документации на него или проектирования новой технологии (пункт 1 статьи 769 Гражданского Кодекса РФ). В договоре необходимо понятно и ясно сформулированы виды и наименования работ, чтобы было понятно однозначно, какие именно работы исполняются по договору.
Читайте также:
Каких мер теперь ждать от прокурора, если были выявлены нарушения?

Дополнительные условия договоров на исполнение НИР и на исполнение ОКР

  • Право исполнителя соисполнителей привлекать (статья 770 Гражданского Кодекса РФ);
  • Проведение всего цикла исследования, изготовления и разработки образцов исполнителем или его отдельных этапов (элементов) (п. 2 ст. 769 Гражданского Кодекса РФ);
  • Стоимость исполнения работ и порядок уплаты (ст.ст. 709, 778 Гражданского Кодекса РФ);
  • Право на итог работ как на результат интеллектуальной деятельности;
  • Конфиденциальность данных, которые составляют предмет договора (ст. 771 Гражданского Кодекса РФ);
  • Срок исполнения работ (ст.ст. 708, 778 Гражданского Кодекса РФ);
  • И так далее.

Образец договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

Понравился образец договора? Скачайте бесплатно пример договора или сохраните в соц. сетях, расскажите друзьям – это лучшая благодарность нам! Поставьте свою оценку этому образцу – Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, ПРОГОЛОСУЙТЕ за документ – это анонимно и всем видно.

Договор на выполнение научно-исследовательских работ

Договор на выполнение научно-исследовательских работ включает в себя конструктивные признаки сразу нескольких различных договоров, таких как стандартный договор возмездного оказания услуг, договор подряд и договор авторского заказа. При этом вопросы, так или иначе связанные с НИР, регламентируются отдельной главой ГК РФ.

Правовая регламентация

Статья 769 ГК РФ определяет договор на выполнение научно-исследовательских работ, как соглашение двух сторон – заказчика и исполнителя о проведении последним научных исследований, обусловленных техническим заданием заказчика.

Как и любой другой договор об оказании услуг, договор на НИР предусматривает обязанность исполнителя выполнить услугу и обязанность заказчика ее оплатить. Спецификой рассматриваемого вида договора является то, что самим законом научные работы, установленные соглашением, дифференцируются не только по виду, но и по результату.

Так, в соответствии со ст. 769 ГК РФ, выделяются два предмета договора на выполнение научно-исследовательских работ, а именно:

  • собственно НИР по техническому заданию заказчика;
  • опытно-конструкторские и технологические работы, имеющие результатом разработку образца нового вида изделия и техническую документацию на него, либо некую новую технологию.

При этом единый договор может в качестве предмета:

  • объединять в себе полный комплекс работ, предусмотренный ст.769 ГК РФ;
  • включать в себя только отдельные элементы. Например, только разработку технической документации без изготовления опытного образца и т.д.

Отличия от договоров услуг и подряда

Выделение договоров на выполнение научно-исследовательских работ в отдельную главу ГК РФ обусловлено имеющимися в них существенными отличиями от договоров об оказании услуг или подряда.

В первую очередь следует учитывать, что научная работа не вписывается в плановые рамки подрядных услуг, поскольку не может иметь четкого алгоритма действий и четко определенных результатов. То есть творческое задание может задать лишь общее направление работы, направленной на достижение желаемых заказчиком результатов.

Способы осуществления работы, как и возможность достижения конечного результаты на момент заключения договора не прогнозируемы, поскольку научная работа – это поиск новых путей, проведение экспериментов и т.д.

То есть заказчик, по сути, оплачивает не конечный результат, как таковой, а комплекс работ, имеющих целью достижение желаемого результата.

Договор на выполнение научно-исследовательских работ. Часть 1

Техническое задание

Предмет договора в его юридическом аспекте тесно связан с техническим заданием, определяющим этот предмет. То есть условия технического задания, упрощенно говоря, становятся базой для разработки договорных условий.

Целью технического задания является определение основных требований, обозначающих пределы желаемого заказчиком результата. В соответствии с целью распределяются и основные структурные элементы ТЗ, а именно:

  1. направление научно-исследовательской работы и ее конечная цель;
  2. комплекс научных проблем и задач, поставленных перед исполнителем;
  3. рекомендации, даваемые заказчиком исполнителю относительно нужных ему расчетов, стандартов и т.д.;
  4. требуемые заказчику технические характеристики образца;
  5. требуемые заказчику показатели технической документации к образцу;
  6. требуемые заказчику результаты испытаний опытного образца.

Условия договора

Основные условия договора определяются в зависимости от поставленных заказчиком задач. Так, непосредственно научно-исследовательские работы, как правило, имеют некий абстрактный характер, а потому предмет договора определяется общими задачами.

Если же договор касается опытно-конструкторских или технологических работ, то предмет может быть определен довольно четко, поскольку сама конструкторская работа подразумевает создание конкретного объекта или предмета.

Исходя из предмета договора, определяются и иные его условия, такие как:

  1. общий риск неисполнения технического задания;
  2. цена договора;
  3. этапы исполнения договора;
  4. порядок приемки промежуточных результатов;
  5. договорная ответственность;
  6. сроки исполнения;
  7. общий риск получения негативного результата исследований и т.д.
Читайте также:
Субсидирование ипотеки: условия программы и правила участия

Договор на выполнение научно-исследовательских работ. Часть 2

При составлении договора на НИР следует учитывать его отличия от договора подряда.

Дело в том, что для выполнения условий договора у исполнителя может возникнуть необходимость привлечения сторонних специалистов или сторонних организаций для проведения неких видов работ, которые исполнитель собственными силами по тем или иным причинам выполнить не способен.

В соответствии со ст. 770 ГК РФ, исполнитель по договорам на выполнение опытно-конструкторских или технологических работ вправе привлекать сторонних специалистов по аналогии и на условиях договора субподряда, если сам договор предоставляет ему это право.

Однако для научно-исследовательских работ такой возможности закон не устанавливает, а это означает, что условия субподряда по договору НИР должны обговариваться в дополнительных соглашениях по каждому конкретному случаю.

Условия рисков

При отсутствии в тексте договора нотификаций относительно распределения риска недостижения требуемых заказчику результатов в силу положений ст.769 ГК РФ это риск ляжет на заказчика.

При этом в силу ст. 773 ГК РФ на исполнителя ложится обязанность уведомления заказчика о невозможности достижения результата немедленно после установления этого обстоятельства.

Уведомление осуществляется в форме научного отчета по проведенной работе, с указанием:

  • причин недостижения желаемых результатов;
  • результатов промежуточных работ;
  • предложений по дальнейшим исследованиям.

Заказчик, со своей стороны, будет обязан оплатить работу исполнителя до момента получения негативного результата при условии, что вся документация по выполненным промежуточным работам будет ему передана.

Для освобождения исполнителя от ответственности за недостижение требуемых результатов должны быть соблюдены следующие условия:

  • должна отсутствовать вина исполнителя. То есть недостижение должно быть обусловлено научно-технологической стороной вопроса, а не халатными или непрофессиональными действиями исполнителя;
  • все действия исполнителя были обдуманными и технически обоснованными;
  • исполнитель должен был учесть все предоставленные ему исходные данные;
  • исполнитель в процессе исполнения условий договора не предпринимал необдуманных или опрометчивых действий, которые могли бы негативно сказаться на результате работы.

То есть имеет место не освобождение исполнителя от ответственности за творческую неудачу, а ограничение ответственности по признаку невозможности исполнения поставленной заказчиком задачи. Естественно, данное ограничение не имеет ничего общего с форс-мажором, а потому, при составлении договора, параграф об ограничении ответственности не следует соединять с обстоятельствами непреодолимой силы.

При наличии вины исполнителя на него возлагается обязанность возмещения убытков, причиненных заказчику в пределах цены договора или цены конкретного этапа работы, в которой были допущены недостатки.

Обязанность по возмещению упущенной выгоды возникнет у исполнителя только в случае, если это прямо установлено договором.

Исполнение договора

Процедура исполнения договорных обязательств должна быть детально нотифицирована в договоре. Так, в тексте можно указать следующие параметры работы исполнителя:

  • использование прогрессивной научной методики;
  • тщательное изучение исходных материалов;
  • учет экологической и иной безопасности конечного результата;
  • учет экономической целесообразности результата;
  • скрупулезность в исполнении положений технического задания и т.д.

Техническое задание должно быть предоставлено заказчиком одновременно с подписанием договора как его неотъемлемая часть.

Договор на выполнение научно-исследовательских работ – бланк 2022

от 21 октября 2015 года N 1180

В соответствии с частью 11 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; N 27, ст.3480; N 52, ст.6961; 2014, N 23, ст.2925; N 30, ст.4225; N 48, ст.6637; N 49, ст.6925; 2015, N 1, ст.11, ст.51, ст.72; N 10, ст.1393, ст.1418; N 14, ст.2022; N 27, ст.4001; N 29, ст.4342, ст.4346, ст.4352, ст.4353, ст.4375) и Правилами разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2014 года N 606 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 28, ст.4053; 2015, N 1, ст.279),

типовой контракт на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (приложение N 1);

типовые условия контракта при использовании результатов интеллектуальной деятельности, включаемые в контракты на выполнение работ, оказание услуг (приложение N 2);

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
31 декабря 2015 года,
регистрационный N 40511

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 21 октября 2015 года N 1180

Типовой контракт на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

Государственный (муниципальный) Контракт (Договор) N

(номер Контракта (Договора)

“__” _____________ 20__ г.

(место заключения Контракта (Договора)

(дата заключения Контракта (Договора)

именуем__ в дальнейшем “Заказчик”, в лице

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующ__ на основании

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

именуем__ в дальнейшем “Исполнитель”, в лице

Читайте также:
ПФР Республика Дагестан, Буйнакск, ул. Имама Шамиля, 137, к. 2: официальный сайт, адрес, телефоны, часы работы

(наименование должности, фамилия, отчество (при наличии) представителя Исполнителя)

действующ__ на основании

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)

совместно именуемые в дальнейшем “Стороны”, руководствуясь

принятому по результатам проведения

(способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

в целях обеспечения “

(реквизиты и наименование задачи, мероприятия программы (непрограммного направления расходов)

заключили настоящий Государственный (муниципальный) Контракт (Договор) на выполнение

(наименование работ (научно-исследовательские работы (фундаментальные научные исследования, поисковые научные исследования,

прикладные научные исследования и экспериментальные разработки), опытно-конструкторские работы, технологические работы)

(далее – Контракт (Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Контракта (Договора)

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить

(наименование работ (научно-исследовательские работы (фундаментальные научные исследования, поисковые научные исследования, прикладные научные исследования и экспериментальные разработки) опытно-конструкторские работы, технологические работы)

(далее – Работы) и передать полученные

наименование темы проекта

при выполнении Работ результаты в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом (Договором).

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы, предусмотренные пунктом 1.1 Контракта (Договора) в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом (Договором).

1.3. Выполнение Работ по Контракту (Договору) осуществляется в

(количество этапов выполнения работ)

1.4. Наименования, виды Работ по Контракту (Договору), требования, предъявляемые к выполнению Работ, включая параметры, определяющие качественные и количественные характеристики Работ, особые условия выполнения Работ, место выполнения Работ, требования к результатам Работ, требования к отчетной документации и другие условия исполнения Контракта (Договора) определяются в Техническом задании на выполнение Работ (приложение N 1 к Контракту (Договору) (далее – Техническое задание).

1.5. Сроки выполнения Работ, последовательность действий Исполнителя при выполнении Работ, изложенная в хронологическом порядке по дате завершения каждого отдельного этапа (вида работ), устанавливаются в Календарном плане выполнения Работ (приложение N 2 к Контракту (Договору) (далее – Календарный план).

При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается “Государственный контракт”. При осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается “Муниципальный контракт”. При осуществлении закупок бюджетными учреждениями в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; N 27, ст.3480; N 52, ст.6961; 2014, N 23, ст.2925; N 30, ст.4225; N 48, ст.6637; N 49, ст.6925; 2015, N 1, ст.11, ст.51, ст.72; N 10, ст.1393, ст.1418; N 14, ст.2022; N 27, ст.4001; N 29, ст.4342, ст.4346, ст.4352, ст.4353, ст.4375) указывается “Договор”.

В зависимости от вида закупаемых работ указывается один из вариантов: научно-исследовательские работы (фундаментальные научные исследования, поисковые научные исследования, прикладные научные исследования и экспериментальные разработки), опытно-конструкторские работы, технологические работы.

Решение комиссии с указанием реквизитов документа, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) указывается соответствующее основание.

В случае выполнения работ в несколько этапов указываются номер и год выполнения этапа.

Подготовленные и подписанные Исполнителем документы и материалы, подтверждающие надлежащее выполнение Работ по Контракту (Договору) (отдельному этапу выполнения Работ по Контракту (Договору), передаваемые Заказчику, включая все документы и материалы, предусмотренные требованиями к отчетной документации, установленными в Техническом задании и Календарном плане.

II. Общие положения Контракта (Договора)

2.1. Требования к выполняемым Работам:

2.1.1. Работы должны выполняться в соответствии с Техническим заданием, Календарным планом.

2.1.2. Перечень научной и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику в составе отчетной документации, определяется в Техническом задании.

2.1.3. Работы (результаты Работ) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются Контрактом (Договором) и (или) законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом (Договором).

2.1.5. Датой начала выполнения Работ является дата подписания Контракта (Договора) Сторонами, если иное не установлено в Техническом задании.

2.1.6. Работы по Контракту (Договору) (отдельные этапы Работ по Контракту (Договору) должны быть полностью выполнены Исполнителем, и отчетная документация в установленном Контрактом (Договором) порядке передана Заказчику в срок, указанный в Техническом задании и Календарном плане.

В случае невозможности достижения результатов при проведении фундаментальных и поисковых научных исследований Исполнитель передает результат, теоретически и экспериментально доказывающий невозможность решения поставленной задачи.

2.1.7. Датой окончания выполнения Работ по Контракту (Договору) (отдельного этапа выполнения Работ по Контракту (Договору) является дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки Работ по Контракту (Договору) либо акта сдачи-приемки Работ по отдельному этапу Контракта (Договора). Дата окончания выполнения Работ по Контракту (Договору) (отдельного этапа выполнения Работ по Контракту (Договору) не может быть позднее даты, указанной в Техническом задании и Календарном плане.

2.1.8. Досрочное выполнение Исполнителем Работ по Контракту (Договору) (отдельного этапа выполнения Работ по Контракту (Договору) возможно после согласования с Заказчиком. Оплата досрочно выполненных работ по Контракту (Договору) (отдельного этапа выполнения Работ по Контракту (Договору) производится в сроки, установленные Контрактом (Договором), если сторонами не будут согласованы иные сроки при согласовании досрочного выполнения исполнителем Работ.

Читайте также:
Пенсионный фонд в Медвежегорске: особенности деятельности, режим работы, адрес

2.1.9. Результат Работ может иметь маркировки, наклейки, знак охраны авторского права и иные знаки, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.10. Если результат Работ подлежит упаковке, то требования к упаковке определяются в Техническом задании.

Государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы

На странице представлен образец бланка документа «Государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы» с возможностью скачать его в формате DOC и PDF.

Тип документа: Контракт

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 40,7 кб

Бланк документа

Скачать образец документа

I. Предмет государственного контракта

2. Основание для заключения государственного контракта: Федеральный закон от 27 декабря 1995 г. N 213-ФЗ “О государственном оборонном заказе”, Государственный оборонный заказ на 200_ г., постановление Правительства Российской Федерации N ____ от ___________ г. и корректировка Государственного оборонного заказа от “__” _______ 2004 г. N ______ (при необходимости).

II. Условия государсарствого контракта

Содержание и сроки выполнения НИР (этапа НИР) определяются календарным планом проведения НИР, который является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

4. Разработанная согласно настоящему государственному контракту научно-техническая документация должна отвечать требованиям ТЗ и содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций исполнителя, подтвержденных экспериментальными данными и теоретическими расчетами, и удовлетворять требованиям ГОСТов.

Документация передается государственному заказчику в 3-х экземплярах.

5. Изменение государственным заказчиком в процессе выполнения НИР требований, предусмотренных пунктом 3 настоящего государственного контракта, оформляется дополнительным соглашением Сторон с приложением протокола согласования (уточнения) контрактной цены НИР (в случае изменения контрактной цены), которые с момента их подписания являются неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

III. Права и обязанности Сторон

6. Исполнитель вправе:

а) привлекать по согласованию с государственным заказчиком на контрактной основе к исполнению настоящего государственного контракта соисполнителей.

В отношении соисполнителей исполнитель выполняет функции заказчика. При этом условия настоящего государственного контракта подлежат включению исполнителем в контракты с соисполнителями.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед исполнителем не освобождает исполнителя от выполнения условий настоящего государственного контракта;

б) запрашивать и получать от государственного заказчика необходимую для выполнения НИР информацию;

в) приостановить работу по настоящему государственному контракту в случае, если в ходе выполнения НИР выяснится, что невозможно достигнуть результатов НИР, установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от исполнителя.

7. Государственный заказчик вправе:

а) проверять ход и качество выполнения исполнителем условий настоящего государственного контракта и целевое использование средств, выделяемых для выполнения НИР;

б) полностью или частично отказаться от выполнения обязательств по настоящему государственному контракту с возмещением фактических затрат исполнителя;

в) требовать возмещения в соответствии с пунктом 30 настоящего государственного контракта убытков, причиненных по вине исполнителя;

г) прекращать действие настоящего государственного контракта, если дальнейшее проведение НИР (этапа НИР) стало неактуальным.

8. Исполнитель обязан:

а) выполнить НИР в соответствии с утвержденным государственным заказчиком ТЗ и передать государственному заказчику результаты, в том числе разработанные согласно настоящему государственному контракту отчеты, научно-техническую и иную документацию, а также изготовленные макеты, стенды, экспериментальные образцы в предусмотренный настоящим государственным контрактом срок;

б) согласовать с государственным заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат исполнителю или третьим лицам;

в) предоставлять государственному заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего государственного контракта;

г) информировать государственного заказчика о приостановлении НИР в 10-дневный срок с соответствующими обоснованиями;

д) проводить в процессе выполнения работ по настоящему государственному контракту патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р15.011-96 и на дату завершения НИР обеспечить защиту используемых при выполнении НИР авторских прав и прав патентообладателей;

е) уведомлять государственного заказчика в 10-дневный срок о каждом полученном при выполнении настоящего государственного контракта результате НИР (этапа НИР), способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны.

9. Государственный заказчик обязан:

а) принять и оплатить результаты НИР (этапа НИР) в соответствии с настоящим государственным контрактом;

б) сообщить исполнителю в 20-дневный срок после поступления от него уведомления о получении при выполнении настоящего государственного контракта способного к правовой охране результата НИР (этапа НИР) решение о порядке его использования и форме правовой охраны;

в) возместить исполнителю фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене НИР (этапа НИР), в случае досрочного прекращения работ по настоящему государственному контракту;

Читайте также:
Как в табеле отмечается прогул и декретный отпуск без оплаты

г) в случае невозможности достижения результатов НИР, установленных требованиями ТЗ, в 20-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения НИР (этапа НИР) и внести, по согласованию с исполнителем, изменения в ТЗ на проведение НИР и в календарный план проведения НИР либо принять решение о ее прекращении;

д) провести в месячный срок после окончания НИР (этапа НИР) государственный учет результатов интеллектуальной деятельности, созданных при ее выполнении;

е) передавать исполнителю необходимую для выполнения информацию.

IV. Сроки исполнения

10. НИР (этап НИР) выполняется в сроки, указанные в календарном плане НИР.

При этом устанавливаются:

11. В случае досрочного выполнения НИР (этапа НИР) государственный заказчик вправе осуществить ее приемку. Оплата досрочно выполненной НИР (этапа НИР) производится в установленном настоящим государственным контрактом порядке.

12. Досрочное выполнение НИР (этапа НИР) по просьбе государственного заказчика осуществляется в соответствии с дополнительным соглашением о сроке выполнения НИР (этапа НИР), которое, с момента его подписания Сторонами, является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

13. Датой исполнения НИР по настоящему государственному контракту считается дата утверждения государственным заказчиком акта приемки последнего этапа НИР при условии выполнения обязательств по всем этапам, указанным в календарном плане проведения НИР.

V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

14. При завершении выполнения НИР (этапа НИР) исполнитель обязан в письменной форме уведомить государственного заказчика о готовности НИР (этапа НИР) к сдаче.

Уведомление исполнителя о готовности НИР (этапа НИР) к сдаче должно быть подписано руководителем организации или лицом, его замещающим.

15. Сдача и приемка выполненной НИР (этапа НИР) осуществляется в порядке, установленном ГОСТ РВ 15.105-2001.

16. Государственный заказчик вправе в течение 30 дней с момента получения отчетных документов предъявить исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполнения НИР (этапа НИР) в случае отступления исполнителем от условий настоящего государственного контракта и согласовать с исполнителем срок для приведения результатов НИР (этапа НИР) в соответствие с указанными условиями.

Замечания и претензии устраняются исполнителем за его счет, если они не выходят за пределы условий настоящего государственного контракта.

VI. Стоимость работ и порядок расчетов

18. Государственный заказчик после подписания настоящего государственного контракта производит выплату исполнителю аванса выполнения первого этапа в размере 40 – 80 процентов контрактной (ориентировочной) цены первого этапа.

Выдача государственным заказчиком авансов исполнителю на выполнение последующих этапов работы осуществляется в вышеуказанном порядке одним или несколькими платежами по мере поступления государственному заказчику средств из федерального бюджета. Авансирование последующих этапов работ осуществляется только после сдачи, приемки НТП и расчета за предыдущий этап. Головной исполнитель выдает авансы исполнителям составных частей работы в вышеуказанном порядке.

19. Оплата выполненных и сданных, в соответствии с требованиями настоящего государственного контракта, этапов (работ) производится в форме безналичных расчетов только по контрактной (фиксированной) цене после подписания государственным заказчиком акта сдачи-приемки НТП.

20. Протокол соглашения о контрактной (фиксированной) цене оформляется при сдаче-приемке работы (этапа) и является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

21. Оплата стоимости выполненных работ за вычетом выданного аванса производится государственным заказчиком на основании подлинного акта сдачи-приемки работы (НТП) по счетам исполнителя в порядке, установленном нормативными правовыми актами.

22. Проверка фактических затрат в случае приостановки выполнения НИР (этапа НИР) или прекращения НИР (этапа НИР) проводится государственным заказчиком в 30-дневный срок после получения от исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками.

По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который, с момента его подписания Сторонами, является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

23. При определении контрактной цены НИР Стороны руководствуются Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 1997 г. N 660 “О ценах на продукцию оборонного назначения, поставляемую по государственному оборонному заказу”, Приказом Минэкономики Российской Федерации от 18 декабря 1997 г. N 179 “Об утверждении Инструкции по формированию контрактных (договорных) оптовых цен на продукцию оборонного назначения, поставляемую по государственному оборонному заказу”, Типовыми методическими рекомендациями по планированию, учету и калькулированию себестоимости научно-технической продукции N ОР-22-2-46 от 15 июня 1994 г. и другими действующими нормами гражданского права, регулирующими контрактные (договорные) отношения.

24. Государственный заказчик и исполнитель после утверждения государственного оборонного заказа на 200_ г. и последующие годы уточняют объем и содержание работ, оформляя дополнительное соглашение к государственному контракту с соответствующими приложениями.

Объемы ассигнований на выполнение НИР по настоящему государственному контракту могут быть изменены в соответствии с государственным оборонным заказом на очередной год, о чем государственный заказчик уведомляет исполнителя в течение 30 (тридцати) дней с последующей корректировкой условий настоящего государственного контракта.

Государственный заказчик вправе производить выплату исполнителю до 50 (пятидесяти) процентов от установленного настоящим государственным контрактом аванса до утверждения государственного оборонного заказа.

Читайте также:
Список отделов ПФР Москаленский район, Омская область. Адреса, телефоны, официальный сайт, время приёма

VII. Права на результаты НИР

25. Все полученные при выполнении НИР (этапа НИР) результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении НИР (этапа НИР) объекты интеллектуальной собственности, подлежат отражению в отчетной документации.

26. Права на результаты, полученные при выполнении НИР (этапа НИР), принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает государственный заказчик.

Распоряжение от имени Российской Федерации правами на результаты, полученные при выполнении НИР (этапа НИР), осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

VIII. Условия конфиденциальности

27. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего государственного контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются настоящим государственным контрактом и при необходимости оформляются приложением к настоящему государственному контракту.

IX. Дополнительные условия государственного контракта

X. Ответственность Сторон

29. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего государственного контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего государственного контракта.

30. В случае неустранения в согласованный Сторонами срок недостатков предоставленной для сдачи НИР (этапа НИР) исполнитель уплачивает государственному заказчику неустойку в размере 50 (пятидесяти) процентов контрактной цены НИР (этапа НИР), подлежащей исправлению.

31. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего государственного контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.

32. За нарушение исполнителем срока выполнения НИР (этапа НИР) он уплачивает государственному заказчику неустойку в размере 0,1 процента контрактной цены НИР (этапа НИР) за каждый день просрочки.

33. За нарушение установленных сроков приемки НИР (этапа НИР) по настоящему государственному контракту государственный заказчик уплачивает исполнителю неустойку в размере 0,1 процента контрактной цены выполненной НИР (этапа НИР) за каждый день просрочки.

34. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему государственному контракту.

35. Общая сумма штрафных санкций по результатам выполнения НИР (этапа НИР) не может превышать установленной контрактной цены НИР (этапа НИР).

36. В случае возникновения у государственного заказчика претензий в связи с привлечением исполнителем к выполнению НИР (этапа НИР) соисполнителей исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей как за свои собственные.

XI. Обстоятельства непреодолимой силы

37. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим государственным контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

38. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему государственному контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 20 (двадцати) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

39. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем государственном контракте, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 3 (три) месяца.

40. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий государственный контракт и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

41. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

XII. Рассмотрение и разрешение споров

42. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего государственного контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами путем переговоров с оформлением протокола разногласий.

Неурегулированные споры передаются на разрешение в арбитражный суд г. Москвы только после принятия мер по их досудебному урегулированию. Срок для досудебного урегулирования – 30 (тридцать) дней.

XIII. Срок действия государственного контракта

43. Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по “__” ____________ 200_ г.

44. Срок действия настоящего государственного контракта может быть продлен по взаимному согласию Сторон. Условия продления определяются Сторонами не менее чем за 30 дней до истечения срока действия настоящего государственного контракта.

Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Страница 1 Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Страница 2 Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Страница 3 Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Страница 4 Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Страница 5 Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Страница 6 Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Страница 7 Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Страница 8

1. Исполнитель обязуется провести обусловленное (обусловленную) техническим заданием Заказчика на условиях настоящего договора научное исследование (выполнить научно-исследовательскую работу) или разработку (выполнить опытно-конструкторскую, опытно-технологическую, технологическую работу) по теме ______________________.

2. Требования, предъявляемые Заказчиком к выполняемой Исполнителем работе по предмету настоящего договора, приводятся в техническом задании (приложение 1 к настоящему договору).

в соответствии с договором о создании и деятельности ВНК от “__ ” _______ 20__ г., копия которого прилагается к настоящему договору.

Читайте также:
Запрос о предоставлении документов. Образец заполнения и бланк 2022 года
ГЛАВА 2 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ

4. Начальный срок выполнения работы по предмету договора – “__” _____ 20__ г., конечный срок выполнения работы – “__” ________ 20__ г.

Промежуточные сроки выполнения и завершения отдельных этапов работы определены в календарном плане работы (приложение 2 к настоящему договору).

5. Начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы по предмету настоящего договора могут быть изменены по взаимному соглашению сторон с учетом требований законодательства путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.

ГЛАВА 3 ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6. Исполнитель обязуется:

6.1. силами членов ВНК выполнить работу в соответствии с требованиями технического задания и передать Заказчику полученные результаты в предусмотренные настоящим договором сроки;

6.2. согласовать с Заказчиком необходимость использования в работе по договору охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретения прав на их использование;

6.3. своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине недостатки вследствие отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании;

6.4. при выполнении работы в рамках настоящего договора соблюдать соответствующие инструкции, правила и другие нормативные правовые акты, устанавливающие требования к безопасным условиям выполнения работы;

6.5. незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

6.6. обеспечивать соблюдение членами ВНК соответствующих инструкций, правил и других нормативных правовых актов, устанавливающих требования к безопасным условиям выполнения работы, безопасной эксплуатации машин, оборудования и других средств производства, а также правил поведения на территории, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях Заказчика, прохождение ими в установленном порядке подготовки (обучения), инструктажа, повышения квалификации, проверки знаний по вопросам безопасных условий выполнения работы, медицинских осмотров;

6.7. в письменной форме информировать Заказчика о наличии (изменении) у членов ВНК места работы в соответствии с трудовым договором, о назначении им пенсии, об их участии в других ВНК;

6.8. при прекращении деятельности ВНК по решению его членов в десятидневный срок со дня принятия такого решения письменно проинформировать об этом Заказчика.

7. Заказчик обязуется:

7.1. предоставить ВНК помещения и иное имущество, необходимое для проведения научных исследований и разработок;

7.2. передать Исполнителю имеющуюся предшествующую информацию, необходимую для выполнения работы по предмету настоящего договора;

7.3. в случае обнаружения невозможности достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные договором результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в настоящем договоре;

7.4. принять результаты надлежащим образом выполненной Исполнителем работы по предмету настоящего договора и выплатить членам ВНК вознаграждения за проведенные научные исследования и разработки;

7.5. обеспечить исчисление, удержание и перечисление в бюджет в соответствии с законодательством подоходного налога с физических лиц и иных платежей с суммы выплачиваемого членам ВНК вознаграждения;

7.6. обеспечить уплату в установленном порядке обязательных страховых взносов на государственное социальное страхование в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты;

7.7. организовать и вести бухгалтерский учет, связанный с исполнением настоящего договора;

7.8. обеспечивать Исполнителю безопасные условия работы: осуществлять подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации и проверку знаний членов ВНК по вопросам безопасных условий выполнения работы либо требовать документы, подтверждающие прохождение ими подготовки (обучения), инструктажа, медицинского осмотра, если это необходимо для выполнения работы, не допускать (отстранять) к выполнению работы членов ВНК, появившихся в местах, предоставленных Заказчиком, в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работы и др.;

7.9. обеспечивать хранение документов, связанных с деятельностью ВНК по выполнению настоящего договора, в течение трех лет после прекращения действия настоящего договора, если иные порядок и сроки не установлены законодательством.

8. Нарушение Исполнителем обязанности информировать Заказчика об обстоятельствах, препятствующих выполнению работы, может повлечь за собой частичный или полный отказ Заказчика от выполнения обязательства по оплате затрат Исполнителя, понесенных до обнаружения возникшей не по вине Исполнителя невозможности или нецелесообразности продолжения работы по настоящему договору.

ГЛАВА 4 ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТЫ
ГЛАВА 5 ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ

11. Исполнитель по окончании промежуточных и конечного сроков, предусмотренных условиями настоящего договора, представляет Заказчику оформленные в установленном порядке полученные результаты выполненной работы в соответствии с их перечнем и требованиями, предусмотренными в техническом задании и календарном плане (или иных документах, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора).

12. По завершении работы (этапа работы) Исполнитель направляет Заказчику:

акт приемки-сдачи работы;

комплект научной, технической и иной документированной информации, предусмотренной настоящим договором и оформленной отчетом.

Читайте также:
Полис зеленая карта в Европу — зачем он нужен и его стоимость в 2022 году

13. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта приемки-сдачи работы и отчетных документов, указанных в пункте 12 настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт приемки-сдачи работы либо мотивированный отказ от их приемки.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работы сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

14. При досрочном выполнении Исполнителем работы Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работу.

15. Если в процессе выполнения работы обнаруживается невозможность получить ожидаемые результаты или нецелесообразность продолжения работы, Исполнитель обязан незамедлительно приостановить ее и поставить об этом в известность Заказчика. В этом случае стороны обязаны в двухнедельный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работы и об изменении сроков ее выполнения.

ГЛАВА 6 ПРАВА СТОРОН НА РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК

16. Имущественные права на результаты работы по предмету настоящего договора, в том числе способные к правовой охране, полученные Исполнителем на основе требований технического задания Заказчика, принадлежат :

При заключении договора выбирается один из предложенных вариантов.

<**>Данный вариант выбирается, в частности, в случае, когда согласно договору между Заказчиком и третьим лицом (государственным заказчиком) имущественные права на соответствующие результаты работы принадлежат данному третьему лицу (государственному заказчику) либо им совместно.

16.2. совместно Заказчику и Исполнителю, в том числе участвовавшим в выполнении работы по предмету настоящего договора членам ВНК, от имени которого Исполнитель заключил настоящий договор. Распоряжение результатами работы каждая сторона вправе производить только с письменного согласия другой стороны.

17. Авторы результатов работы, в том числе способных к правовой охране, созданных в процессе выполнения настоящего договора, сохраняют за собой личные неимущественные, а также имущественные права в соответствии с законодательством и настоящим договором.

18. В случае создания при выполнении работы по настоящему договору результата интеллектуальной деятельности, способного к правовой охране средствами права промышленной собственности, Исполнитель принимает на себя обязательство указать Заказчика в заявке на получение охранного документа на соответствующий объект права промышленной собственности.

19. Право на нераскрытую информацию, включая секреты производства (ноу-хау), полученную при выполнении настоящего договора, принадлежит Заказчику. Исполнитель вправе (не вправе) использовать указанную нераскрытую информацию для собственных нужд без права предоставления третьим лицам.

ГЛАВА 7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

20. Стороны несут ответственность за виновное нарушение договорных обязательств, кроме случаев, предусматривающих в настоящем договоре иные основания ответственности.

21. По обязательствам Исполнителя в рамках настоящего договора отвечают все члены ВНК солидарно.

22. Сторона признается невиновной, если она при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру обязательств и условиям гражданского оборота, приняла все меры для надлежащего исполнения обязательств. Отсутствие вины доказывается стороной, нарушившей обязательства.

23. За виновное неисполнение обязательств, связанных с предметом настоящего договора, Исполнитель возмещает Заказчику убытки в пределах реального ущерба, но не свыше цены работы.

24. За ненадлежащее исполнение обязательств и нарушение установленных договором промежуточных и конечного сроков Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере _____ процента от стоимости невыполненной работы за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов цены настоящего договора, если иные условия и размеры не определены законодательством.

25. В случае нарушения Заказчиком сроков выплаты вознаграждения, предусмотренного настоящим договором, Заказчик выплачивает неустойку в размере 0,15 процента невыплаченной суммы за каждый день просрочки, если иные условия и размеры не определены законодательством.

26. Сторона, допустившая несанкционированную передачу третьим лицам полученных результатов работы, принадлежащих по настоящему договору другой стороне или обеим сторонам, возмещает другой стороне причиненный ущерб в размере упущенной выгоды. Оценку ущерба определяет сторона, чьи права нарушены несанкционированными действиями другой стороны.

ГЛАВА 8 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

27. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность в отношении предмета настоящего договора, хода его исполнения и полученных результатов, а также в отношении предшествующей информации, необходимой для выполнения обязательств по настоящему договору.

28. Обязанности по сохранению конфиденциальности в отношении полученных результатов и предшествующей информации сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего договора или его досрочного расторжения в течение последующих трех лет.

29. В случае разглашения сведений, предусмотренных пунктом 27 настоящего договора, сторона, допустившая ее разглашение, обязуется возместить другой стороне понесенные в связи с этим убытки.

ГЛАВА 9 ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ

30. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

31. Окончание срока действия настоящего договора или досрочное его расторжение влечет прекращение обязательств по договору, кроме ответственности за нарушение обязательств по сохранению конфиденциальности сведений, касающихся настоящего договора.

Читайте также:
Региональные льготы ветеранам труда в Ростовской области на 2022 год
ГЛАВА 10 ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

32. Изменение и досрочное расторжение настоящего договора возможно:

по взаимному соглашению сторон;

по требованию одной стороны при существенном нарушении договора другой стороной;

в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Существенным признается нарушение настоящего договора одной из сторон, влекущее для другой стороны такой ущерб, в результате которого она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении настоящего договора.

33. Изменение или досрочное расторжение настоящего договора оформляется соглашением сторон в той же форме, что и настоящий договор.

34. Если основанием для изменения или досрочного расторжения настоящего договора послужило существенное нарушение настоящего договора одной из сторон, другая виновная сторона возмещает убытки, причиненные изменением или расторжением настоящего договора, в пределах, предусмотренных законодательством и настоящим договором.

ГЛАВА 11 УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

35. В случае возникновения споров между Заказчиком и Исполнителем по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров.

36. Разногласия сторон в отношении качества, глубины научного исследования или разработки, обоснованности выводов и других вопросов, относящихся к предмету настоящего договора, разрешаются путем привлечения независимых экспертов. Стоимость экспертизы возмещает неправая сторона, а при неправоте обеих сторон они несут затраты поровну.

37. В случае недостижения соглашения путем переговоров стороны вправе разрешить спор в порядке, предусмотренном законодательством.

ГЛАВА 12 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

38. Совместные права сторон на результаты работы по настоящему договору не могут быть переуступлены третьим лицам без письменного на то разрешения другой стороны.

39. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.

40. По вопросам, которые не урегулированы или не полностью урегулированы настоящим договором, применяются нормы гражданского законодательства.

41. Указанные в настоящем договоре приложения составляют неотъемлемую часть настоящего договора.

42. Настоящий договор подписан сторонами на каждой странице, совершен “__” ____________ 20___ г. в _______ в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.

Договор на выполнение научно-исследовательских работ

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к указанной работе, сроки ее выполнения содержатся в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью договора (Приложение N 1).

1.3. Работы, не предусмотренные настоящим договором, оформляются дополнительным соглашением.

1.4. Исполнитель имеет право привлекать к исполнению договора на выполнение научно-исследовательских работ третьих лиц только с согласия Заказчика.

1.5. Исполнитель обладает авторским правом на комплект документации, разработанный по настоящему договору для Заказчика.

1.6. Исполнитель не имеет права продавать, передавать или публиковать без согласия Заказчика информацию, полученную им в результате проведенной для Заказчика работы.

1.7. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон. Изменение или расторжение договора оформляется письменным соглашением сторон.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

2.1. Исполнитель вправе под свою ответственность вносить изменения в решение как частных, так и узловых технических вопросов, в методику и содержание исследований и испытаний, если эти изменения не противоречат требованиям, установленным Техническим заданием.

2.2. Всякое согласованное с Исполнителем изменение технических требований, вносимое в процессе выполнения договора по письменному требованию Заказчика, вызывающее уменьшение или увеличение объема работ, предусмотренного Календарным планом (Приложение N 2), и требований, установленных Техническим заданием, оформляется в 30-дневный срок дополнительным соглашением сторон с приложением протокола согласования доплаты (скидки) к цене работы.

2.3. Доработки, связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от Технического задания и других требований, установленных в дополнительных соглашениях, ошибками в расчетах и т.п., производятся Исполнителем за свой счет.

2.4. В случае когда после оплаты работы у Заказчика выявятся дополнительные замечания или претензии, ему предоставляется право заявить их Исполнителю в течение _____ дней после вручения Заказчику научно-технического отчета.

Исполнитель обязан по требованию Заказчика произвести необходимые исправления в выполненной работе без дополнительной оплаты при условии, что они не выходят за пределы программ работ и темы. Срок внесения исправлений согласовывается сторонами.

2.5. Разработанная согласно договору научно-техническая документация должна содержать научно-техническое и экономическое обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими расчетами.

Документация передается Заказчику в подлинниках, в дубликатах __________ экз., в копиях _________ экз.

2.6. Если в процессе выполнения работы Исполнитель выяснит нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель вправе приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в трехдневный срок после приостановления.

В этом случае стороны обязаны в ________ срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работы.

2.7. Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения научно-исследовательской работы, предусмотренной договором, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

2.8. Вопрос об использовании (в том числе передаче) Исполнителем результатов работ, выполняемых по настоящему договору, решается по согласованию с Заказчиком.

Читайте также:
Запрос о предоставлении документов. Образец заполнения и бланк 2022 года

3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ

3.1. Предусмотренная договором работа выполняется в сроки, указанные в прилагаемом к договору Календарном плане (Приложение N 2).

3.2. Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком досрочно сдать выполненную работу в целом и ее отдельные этапы. Заказчик принимает и оплачивает такую работу (этапы работы) в соответствии с условиями договора.

3.3. Датой исполнения обязательств по договору в целом и по отдельным этапам считается дата подписания (утверждения) сторонами акта о приемке работы (этапа).

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Приемка и оценка работ осуществляются Заказчиком в соответствии с требованиями Технического задания.

4.2. Приемка работ производится Заказчиком по мере представления ее Исполнителем, но не позднее срока окончания договора. Результаты приемки, сдачи работ оформляются двусторонним актом приемки/сдачи этапов работ.

4.3. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей сдаче Исполнителем Заказчику, определен Техническим заданием работ.

4.4. Заказчик в течение трех календарных дней со дня получения Акта приемки/сдачи работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт приемки/сдачи работ или мотивированный отказ от приемки работ. В случае если в положенный срок Исполнитель не получает от Заказчика подписанный им акт приемки/сдачи работ или мотивированный отказ от приемки работ, работа считается принятой Заказчиком.

4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. За выполненную работу, согласно настоящему договору, Заказчик перечисляет Исполнителю на расчетные счета и в сроки в соответствии с Протоколом о договорной цене (Приложение N 3) ______ (____________) рублей. Протокол о договорной цене является неотъемлемой частью настоящего договора.

5.2. При расторжении настоящего договора по обоюдному согласию сторон или по инициативе Заказчика Заказчик обязуется оплатить стоимость завершенных Исполнителем на момент расторжения договора работ.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего договора.

Каждая из сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой стороны.

6.2. Каждая сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2. За просрочку выполнения работы Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере __% от суммы договора и пеню из расчета __% от суммы договора за каждый день просрочки, если не докажет, что просрочка обусловлена обстоятельствами, за которые Исполнитель не отвечает (отсутствует вина Исполнителя).

7.3. Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненный Исполнителем прямой ущерб в пределах общей стоимости работ по договору.

Упущенная выгода подлежит возмещению Исполнителем Заказчику в следующих случаях: ___________________________________________________________________.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникать из настоящего договора или в связи с ним, стороны будут пытаться разрешить путем переговоров.

8.2. В случае если стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде ________________.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Срок действия договора устанавливается с “___”________ ____ г. по “___”________ ____ г.

9.2. До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, соответствующие условия договора сохраняют свою силу.

10. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ

10.1. После исполнения сторонами обязательств, вытекающих из настоящего договора, права на использование результатов работы на территории _______________________ (государство, регион и т.п.) в сфере _________________________________ (отрасль экономики) принадлежат Заказчику.

10.2. Заказчик ______________ (вправе, не вправе) передавать указанные в п. 10.1 права другим лицам.

10.3. Исполнитель вправе использовать результаты работы по настоящему договору для собственных нужд, в том числе в собственной научной, коммерческой и иной деятельности.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: